马鞍山律师
首页法律咨询律师黄页专业律师律所名录
拖欠工程款被起诉的起诉书怎么写？

    拖欠工程款被起诉的起诉书怎么写？ 拖欠工程款起诉状范本
      被告单位(全称)： ______市职工教育培训中心
      地址：________市_______ -______路________号
      事由：建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷
      事实和理由：
      ______年______月______日， ______县建筑工程总公司______公司(原告，以下简称乙方)同______市职工教育培训中心(被告，以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式，也工包材料”。承包额为495125. 74元。开工日期定为______年______月______日;竣工日期定为______年______月______日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的70余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达8059.73元。甲方虽然承担了25611.43元的误工费，但尚有57979. 30元到今有承担赔偿损失的责任。
      两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：，于______年______月______日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于______年______月______日完工。三幢楼均经 ______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。
      工程结算书经甲、乙双方审定后，交______市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。
      从______年元月开始，甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议，乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值174551. 87元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工资长期不能支付，被迫于______年______月底撤离甲方工地。
      为了收回甲方拖欠的工程款，乙方组织专人多次与甲方交涉。开始，甲方以工程资料不全为由予以推拖，乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来，甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款，并推而广之，拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。
      综上所述，甲方违反合同书的约定，单方面地推翻合同书规定的有关条款，无理拖欠乙方工程款 给乙方造成了很大的经济损失。《民法通则》第一百零六条规定：“公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任。”《经济合同法》第三十九条第二项一至五款和(建筑安装工程承包合同条例》第十三条第二项一至五欲规定：未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方因此发生的实际损失;不按合同规定拨付工程款;按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。
      诉讼请求：
      责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失：
      (一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款21793.08元;
      (二) 结算零建工程款：174551. 87元减去甲方垫付的材料款66913.30元，应付给乙方工程款10768.57元;
      (三)赔偿乙方的经济损失：______年至______年度拖欠款的滞纳金54595. 88 ig;______年______月至______月设备闲置费57979. 30元
      以上三项合计，共242006.83元。
      此致
      ______市______区人民法院
      起诉单位：______县建筑工程总公司
      __________公司(盖章)
      _________年_________月________日
      附：1、本状副本1份
       2、书证28件。
       以上就是今天我们给您介绍的拖欠工程款被起诉的起诉书的范本，草拟起诉书要注意陈述清楚起诉的事实和理由，以及诉讼方的诉讼请求，按照相关的法律规定处理工程价款的结算，另外在提交诉讼请求的同时要一并递交相关的证件和证明，更多相关的工程款的问题欢迎前来咨询盐城律师！
      
      
      

www.mas64.com
Copyright ©2022 马鞍山律师网 All Rights Reserved.