工程交叉延误怎么索赔？

马鞍山律师网 www.mas64.com

  工程交叉延误怎么索赔？
  
  一、工程交叉延误怎么索赔
  
  违反合同的约定拖延工期，是属于合同违约的情形，建设单位可以与施工单位协商赔偿问题，协商不成的，可以向法院起诉。
  
  《中华人民共和国合同法》
  
  第一百零七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
  
  第一百二十八条【合同争议的解决】当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。
  
  当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。涉外合同的当事人可以根据仲裁协议向中国仲裁机构或者其他仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉。当事人应当履行发生法律效力的判决、仲裁裁决、调解书;拒不履行的，对方可以请求人民法院执行。
  
  二、工期延误承包人可以索赔的费用
  
  因发包人原因，如拖欠进度款、没有按时提供原材料等导致工期延误的，承包人可以要求赔偿。
  
  根据合同法规定，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。通常具体而言，承包人都可以要求赔偿以下费用：
  
  1、人工费损失。如停工、窝工的工人工资;工人低生产效率的损失;膳食补贴、工器具费用、各种管理费等相关人工费用损失。
  
  2、材料费损失。诸如由于工期拖延，材料价格上涨带来的差价损失等。
  
  3、机械费损失。由于工期拖延导致相关机械停工带来的损失，转移搬运带来的损失等相关费用。
  
  4、工地管理费。诸如由工期拖延产生的工地管理人员的工资等。
  
  5、物价上涨的差生的差价费用。诸如工人工资上涨、机械租赁费用上涨、材料费用上涨等。
  
  三、最新资讯
  
  《中华人民共和国民法典》
  
  第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
  
  第五百八十三条【违约损害赔偿责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。
  
  

·在交通事故发生之后
      在交通事故发生之后，首先不管是不是在上下班途中，都必须在二十四小时内备案。怎么判断是不是工伤呢?根据我国《工伤保险条例》的相关规定，员工如果在上下班的路上遭受到机动车伤害事故应当认定是工伤。同时，职工在这六种情况下也应当被定为工伤：因为工作内容原因在工作场所的工作时间之内受到事故伤害;在工作场所内的工作时间前后，做与工作相关的预备和收尾工作受到事故的伤害。在工作场所的工作时间内，由于履行了工作应当完成的指责而受到暴力等意外的伤害;因为工...

·机动车停车场肇事逃逸怎么处理？
      机动车停车场肇事逃逸怎么处理？造成交通事故后逃逸的行为,根据不同情况,分别做如下处理:　　《中华人民共和国刑法》)第一百三十三条，违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役。　　交通运肇事后逃逸或有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。二、交通事故逃逸相关规定《中华人民共和国道路交通安全法(修正)》第一百零一条 违反道路交通安...

·新员工入职物品领用表是怎样的，需要提交哪些材料？
      一、新员工入职物品领用表 姓名______________ 部门________________ 职务______________ 入职时间__________ 离职时间__________ 离职(调岗)接收人__________ 监交人____________ 办公设备及附件： □电脑显示器___台 □主机___台 □键盘___个 □鼠标垫______个 □电源插座 个 □U盘___个 □硬盘___个 □ USB集线器__...

·开车玩手机重罚的处罚标准是什么？
      开车玩手机重罚的处罚标准是什么？ 一、开车玩手机重罚的处罚标准是什么? 处罚标准是罚款200元，扣2分。 《道路交通安全法实施条例》中明确规定，驾驶机动车不得有拨打接听手持电话、观看电视等妨碍安全驾驶的行为。 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十二条(三)项明确规定：“驾驶机动车不得有下列行为：拨打接听手持电话的行为”，违者罚款200元，扣2分。 交通违章处罚一般程序：调查取证，告知处罚事情、理由、依据和有关权利，听...

·道路交通事故责任认定书格式内容有什么？
      现在人们生活水平高，交通工具也越来越多，方便了出行也带来了很多交通问题，有时候难免因为自身或者他人或者意外的发生一些交通事故，这时有关部门会根据法律法规，结合实际情况，来认定交通事故的责任，签订交通事故责任认定书，那么道路交通事故责任认定书格式内容有什么?下面我们将为您做详细解答。 一、交通事故认定书 1、公安交通管理部门通过对交通事故现场勘察、技术分析和有关检验、鉴定结论，分析查明交通事故的基本事实、成因和当事人责任后所作的技术性结论...

·行人闯红灯被车撞了谁的责任
      行人闯红灯被车撞了谁的责任根据公共交通道路安全管理的规定，行人在道路上行走有遵守交通规则的义务，即包括不闯红灯等规定。虽然现在对不闯红灯的知识普及差不多能到达人人皆知的地步，但是仍然会存在很多这种现象。撞伤闯红灯的驾驶人员是否应当承担相应的责任众说纷纭，但是依照实际中的处理，有以下意见可供参考：1、一般行为人在闯红灯被撞伤的，司机会承担部分的赔偿责任。虽然有相关的规章制度对行人进行约束，但是同时交通管理规定也要求司机在通行斑马线之时应当...

·哪些情形属于交强险免赔范围
      哪些情形属于交强险免赔范围根据《保险法》、《道路交通安全法》、《条例》以及《交强险条款》的规定，交强险法定免责事由包括以下情形：(一)下列情形，保险公司有垫付抢救费义务并有权向致害人追偿，不承担保险赔偿责任。1、驾驶人未取得驾驶资格;2、驾驶人醉酒的;3、被保险机动车被盗抢期间肇事的;4、被保险人故意制造道路交通事故的。(二)受害人故意制造道路交通事故的。(三)被保险人所有的财产及被保险机动车上的财产遭受的损失。(四)被保险机动车发生交...

·饮酒驾车事故怎么赔偿
      驾驶人血液中的酒精含量大于(等于)20毫克/100毫升、小于80毫克/100毫升的行为属于饮酒驾车。包括以下项目：医疗费、误工费、护理费、护理误工费、社保补缴费、重新入职损失费、重新找工作短期生活费、暂时失业费。住院采购费、返乡跨省交通费、护理住宿费、住院伙食补助费、住院跑腿费、起诉取证跑腿费、差旅费、必要的营养费、残疾赔偿金、残疾辅助器具费、丧葬费、死亡补偿费、受害人亲属办理丧葬事宜支出的交通费、住宿费和误工损失等其他合理费用、精神损...

·哪些情形不构成交通肇事逃逸
      主要有以下情形：1、交通事故当事人对事故事实无争议，撤离现场自行协商解决，达成协议，并留下真实姓名、联系方式；2、交通事故当事人为及时抢救事故伤者，标明车辆和伤者位置后驾车驶离现场并及时报案的；3、交通事故当事人将伤者送医院后，确因筹措伤者医疗费用需暂时离开医院，经伤者或伤者家属同意，留下本人真实信息，并在商定时间内返回的；4、交通事故当事人因受伤需到医院救治等原因离开现场，未能及时报案的；5、交通事故当事人驾车驶离现场，有证据证明其不...

·交通肇事包庇罪替人顶罪应该怎么处罚？
      一、交通肇事包庇罪替人顶罪应该怎么处罚?交通肇事包庇罪替人顶罪应该按照交通肇事罪来进行处罚，也就是七年以上有期徒刑，交通肇事后找人顶罪的行为，属交通肇事后逃逸。事后自首这不影响交通肇事后逃逸的认定。就象有的盗窃犯，在窃得财物回家后感到不安又将所窃的财物主动退还失主，仍应认定其盗窃犯罪既遂一样。1、《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条规定："交通肇事后逃逸"，是指行为人在发生交通事故后，为逃避法律追究而...

·什么车不可以进高速公路
      什么车不可以进高速公路 一、什么车不可以进高速公路 行人和非机动车辆不得进入高速公路。 对于拖拉机、轮式专用机动车、铰接式客车、全挂拖斗车，以及其他设计最高时速低于每小时70公里的机动车，都不能进入高速公路。 另外，即使非上述限制种类的机动车设计最高时速超过了每小时70公里，但其实际行驶速度没有达到每小时60公里的，也不得在高速公路内行驶。 高速公路应当表明车道的行驶速度，虽然达不到每小时60公里车速的车辆不得进入高速路，但并非在高速...