商品房屋买卖合同

马鞍山律师网 www.mas64.com

  商品房屋买卖是一直以来都是一个很火爆的行业，为了规范商品房屋买卖这种行为，当事人双方或者多方签订的商品房屋买卖合同就是一个法律依据，接下来我们整理了一些关于商品房屋买卖合同的相关资料。
  
  商品房屋买卖合同
  
  
  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国物权法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议：
  
  (合同编号：_____________________)
  
  合同双方当事人：_________________________________________________
  
  出卖人：_________________________________________________________
  
  注册地址：_______________________________________________________
  
  营业执照注册号：_________________________________________________
  
  企业资质证书号：_________________________________________________
  
  法定代表人：____________________联系电话：________________________
  
  邮政编码：_______________________________________________________
  
  委托代理人：____________________地址：____________________________
  
  邮政编码：____________________联系电话：__________________________
  
  委托代理机构：___________________________________________________
  
  注册地址：_______________________________________________________
  
  营业执照注册号：_________________________________________________
  
  法定代表人：____________________联系电话：________________________
  
  邮政编码：_______________________________________________________
  
  买受人：_________________________________________________________
  
  本人法定代表人姓名：__________________国籍________________
  
  身份证护照营业执照注册号__________________________
  
  地址：___________________________________________________________
  
  邮政编码：______________________联系电话：________________________
  
  委托代理人姓名：____________________国籍：________________
  
  地址：___________________________________________________________
  
  邮政编码：______________________电话：____________________________
  
  第一条 项目建设依据。
  
  出卖人以___________方式取得位于___________、编号为___________的地块的土地使用权。土地使用权出让合同号土地使用权划拨批准文件号划拨土地使用权转让批准文件号为______________________。
  
  该地块土地面积为___________，规划用途为___________，土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日，
  
  出卖人经批准，在上述地块上建设商品房，现定名暂定名___________。建设工程规划许可证号为___________，施工许可证号为___________。
  
  __________________________________________________________________________。
  
  第二条 商品房销售依据。
  
  买受人购买的商品房为现房预售商品房。预售商品房批准机关为___________，商品房预售许可证号为___________。
  
  __________________________________________________________________________。
  
  第三条 买受人所购商品房的基本情况。
  
  买受人购买的商品房(以下简称该商品房，其房屋平面图见本合同附件一，房号以附件一上表示为准)为本合同第一条规定的项目中的：
  
  第___________幢座__________单元层___________号房。
  
  该商品房的用途为___________，属___________结构，层高为___________，建筑层数地上___________层，地下___________层。
  
  该商品房阳台是封闭式非封闭式。
  
  该商品房合同约定产权登记建筑面积共___________平方米，其中，套内建筑面积___________平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积___________平方米(有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二)。
  
  第四条 计价方式与价款。
  
  出卖人与买受人约定按下述第___________种方式计算该商品房价款：
  
  1、按建筑面积计算，该商品房单价为(___________币)每平方米______元，
  
  总金额(___________币)_____千_____百_____拾_____万_____千_____百_____拾_____元整。
  
  2、按套内建筑面积计算，该商品房单价为(___________币)每平方米__________元，总金额(__________币)_____千_____百_____拾_____万_____千_____百_____拾_____元整。
  
  3、按套(单元)计算，该商品房总价款为(__________币)_____千_____百_____拾_____万_____千_____百____拾______元整。
  
  4、_______________________________________________________________________。
  
  第五条 面积确认及面积差异处理。
  
  根据当事人选择的计价方式，本条规定以建筑面积套内建筑面积(本条款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积差异处理。
  
  当事人选择按套计价的，不适用本条约定。
  
  合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。
  
  商品房交付后，产权登记面积与合同约定面积发生差异，双方同意按第__________种方式进行处理：
  
  1、双方自行约定：
  
  (1)_____________________________________________________________________;
  
  (2)_____________________________________________________________________;
  
  (3)_____________________________________________________________________;
  
  (4)_____________________________________________________________________。
  
  2、双方同意按以下原则处理：
  
  (1)面积误差比绝对值在3%以内(含3%)的，据实结算房价款;
  
  (2)面积误差比绝对值超出3%时，买受人有权退房。
  
  买受人退房的，出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人，并按__________利率付给利息。
  
  买受人不退房的，产权登记面积大于合同约定面积时，面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款由买受人补足;超出3%部分的房价款由出卖人承担，产权归买受人。产权登记面积小于合同约定面积时，面积误差比绝对值在3%以内(含3%)部分的房价款由出卖人返还买受人;绝对值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。
  
  产权登记面积-合同约定面积
  
  面积误差比= ×100%
  
  合同约定面积
  
  因设计变更造成面积差异，双方不解除合同的，应当签署补充协议。
  
  第六条 付款方式及期限。
  
  买受人按下列第__________种方式按期付款：
  
  1、一次性付款
  
  __________________________________________________________________________。
  
  2、分期付款
  
  __________________________________________________________________________。
  
  3、其他方式
  
  __________________________________________________________________________。
  
  第七条 买受人逾期付款的违约责任。
  
  买受人如未按本合同规定的时间付款，按下列第__________种方式处理：
  
  1、按逾期时间，分别处理(不作累加)
  
  (1)逾期在_____日之内，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之_____的违约金，合同继续履行;
  
  (2)逾期超过_____日后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人按累计应付款的_____%向出卖人支付违约金。买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意，合同继续履行，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之_____(该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金。
  
  本条中的逾期应付款指依照本合同第六条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额;采取分期付款的，按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。
  
  2、________________________________________________________________________。
  
  第八条 交付期限。
  
  出卖人应当在_____年_____月_____日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列第_____种条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用：
  
  以上就是我们整理的关于商品房屋买卖合同的相关知识，从以上的商品房屋买卖合同来看，合同对于买卖人的身份、计价方式、违约责任等都有相关规定，同也也对付款逾期及交付期限相关规定。如果有违约可以采取法律手段维护权益。

·租房合同毁约条例约定的违约金过高怎么起诉
      租房合同毁约条例约定的违约金过高怎么起诉?(一)起诉：向有管辖权的法院立案庭递交诉状。(二)立案审查：1、不符合立案条件，7日内裁定不予受理。原告对裁定不服的，10日内向上级人民法院提出上诉。2、符合立案条件，通知原告7日内交诉讼费，交费后予以立案。(三)受理后：1、法院5日内将起诉状副本送达被告，被告15日内进行答辩，法院收到答辩状5日内将答辩状副本发送原告。2、通知当事人进行证据交换，可根据当事人申请，做出财产保全裁定，并立即开始执...

·按揭房夫妻如若还清了贷款是可以过户手续的
      按揭房夫妻如若还清了贷款是可以过户手续的，《民法典》中规定，地产抵押的时候应当办理抵押登记，抵押的合同自登记日起开始生效，如果抵押期间，房地产有转移或者变更的，当事人，应当取得，抵押权人的，同意，其转移变更的，证明的文件，到相关部门办理转移或者变更登记，所谓的抵押权人，就是你的贷款公司，一般来讲，在没有还清贷款之前，银行是不允许过户的，如果有良好的还款记录，同意，转移或者变更登记的证明，就可以到相关部门办理手续，如果没能取得银行同意的证...

·怎么办理离婚房屋过户?
      怎么办理离婚房屋过户? 第一步，准备房产过户材料 1、离婚判决书及其复印件; 2、房产证(如有共有证的，包括共有证); 3、身份证明及复印件; 4、房产登记申请书。 第二步，房产过户的手续 准备好了房产过户需要的材料，接下来我们就要到房管部门办理房产过户的手续了。 1、到交易中心办理转绘; 2、到房管局办理免征契税申请; 3、办理析产登记手续并缴登记费; 4、取证。 以上就是诉讼离婚房产过户需要提交的材料和手续。...

·我们在购买新房之后怎么才能证明房子是属于我们自己的呢，这个时
      我们在购买新房之后怎么才能证明房子是属于我们自己的呢，这个时候相关的证件就要发挥作用了，这些证件是证明房屋所有人的凭证，那么到底个人购买房子后有哪些证件呢，下面就由我们来告诉您。1、与开发商签订购房合同。 此时需要注意审查开发商是否具有“五证”:《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、《商品房销售(预售)许可证》。2、缴付首付款,注意保存首付款收据。3、到银行填写《个人房屋贷款申请表》...

·什么情况下出租人有权提前收回房屋房屋承租人有下列行为之一的
      什么情况下出租人有权提前收回房屋房屋承租人有下列行为之一的，出租人有权终止合同，同时收回房屋。由此造成损失，由承租人赔偿：(1)将承租的房屋擅自转租;(2)将承租的房屋擅自转让、转借他人或擅自调换使用的;(3)将承租的房屋擅自拆改结构或改变用途的;(4)拖欠租金累积6个月以上的;(5)利用承租房屋进行违法活动的;(6)公有住房无正当理由闲置6个月以上;(7)故意破坏承租房屋的;(8)法律、法规规定其它可以收回的。二、出租人的义务有哪些1...

·父母的房屋如何继承过户费用是多少？
      父母的房屋如何继承过户费用是多少？ 一、父母的房屋如何继承过户费用是多少? (一)父母房屋如何继承过户 1、房屋评估：首先必须通过评估公司对房屋进行市值评估。评估公司会根据房屋所处的路段、坐向、楼层、楼龄等重要因素，作出专业的价格分析和楼价评估，定出准确的物业市值价格。 2、继承公证：申请人应当到房屋所在地的公证处办理继承公证，领取继承公证书。在办理公证时，必须提供房屋权属人的死亡证明书、合法机关出具的合法继承人名单证明，以及原...

·房屋租赁期间卖房怎么办？
      房屋租赁期限，是指承租人使用出租人房屋的期限，但是这房屋租赁的期限最长是多久呢，房主在租赁期间能不能卖房，如果房主在租赁期间卖房怎么办？这些都是很多人在实践中遇到过的问题，下面就让我们来告诉你具体答案。 一、房屋租赁最长期限是多久 当事人约定了租赁期限的，为定期租赁;未约定租赁期限的，为不定期租赁;租赁期限6个月以上，而未采用书面形式的，应当视为不定期租赁。定期租赁和不定期租赁合同的租赁期限均不得超过20年。租赁期限超过20年的，超过部...

·再婚家庭房产如何继承
      再婚家庭房产如何继承 一、再婚家庭房产如何继承 如果是再婚前的房子，是一方的个人财产，其在离婚协议中已经确定给前妻孩子的，这房子不再是他的财产，其后妻和后妻的孩子没有继承权。再婚后取得的房产，是夫妻共同财产，后妻和后妻的孩子有权继承。 二、遗产继承方式有哪些 1、遗嘱继承，即被继承人在生前订立遗嘱，指定继承人继承自己的遗产。 2、遗赠即被继承人生前订立遗嘱，将遗产赠与国家、集体，或者法定继承人以外的人。 3、遗赠扶养协议即被...

·购房者要怎样进行二手房买卖
      购房者在买二手房时，往往会不知道自己要怎么做才能买到心仪的房子，就会比较烦恼。那么，购房者究竟要怎样进行二手房买卖呢？购房者只有按照法定的程序去购买，才能有效的避开法律风险。那在实践中，二手房买卖的流程是怎样的呢？下面将为您做一个较为详细的介绍。 一、要怎样进行二手房买卖 1、买卖双方建立信息沟通渠道，买方了解房屋整体现状及产权状况，要求卖方提供合法的证件，包括房屋所有权证书、身份证件及其它证件。 2、如卖方提供的房屋合法，可以上...

·随着社会的不断发展，我国经济也在不断的增长，近几年我国的房价
      随着社会的不断发展，我国经济也在不断的增长，近几年我国的房价对着经济的增长飞速增高，如今的房价已经远远超过很多人的收入水平，也就意味着很多人买不起房，只能选择租房来生活，因此对租赁的管理至关重要，保障很多人的合法权益，那郑州房屋租赁的管理办法是什么？下面就详细介绍。 郑州市城市房屋租赁管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强城市房屋租赁管理，维护房屋租赁市场秩序，保障房屋租赁当事人的合法权益，根据《中华人民共和国城市房地产管理法》...

·租房合同丢了能退押金吗？
      当事人比较严谨的话，在进行房屋租赁的时候往往会要求签订书面的租房合同，这样其实对双方利益也是一种保障。而在租房合同中就会对租房的期限、租金、押金等等作出相应的约定，其中的押金通常在退房的时候都是要退还的，那如果租房合同丢了能退押金吗?下面本站我们就为您详细介绍。一、租房合同丢了能退押金吗1、如果租房合同丢了，只要你有房租押金的条子(或者其他证明你已经向房东支付押金的证明)，没有对房屋进行破坏，房租到期后，押金是要退给你的。2、如果支付押...