样板房室内软装设计及购销合同范本

马鞍山律师网 www.mas64.com

  样板房室内软装设计及购销合同范本
  
  样板房室内软装设计及购销合同
  
  甲方： 乙方：
  
  甲方委托乙方承担富阳富春玫瑰园 样板房内的软包购买及安装，经双方协商一致，签订本合同。
  
  第一条承包方式
  
  1、按软包施工图和承包范围内实行统一购买、摆放，包工期、包质量、包安全;
  
  2、在没有甲方书面认可的情况下，本项目不允许乙方以任何方式进行分包。
  
  3、承包方式是全包形式，则软包的材料及安装要求应按甲方提供的软装设计方式进行，即并非所有空间都有软装的家具及饰品。
  
  第二条承包内容
  
  共 套样板房软包的购买及安装，详细内容见本合同附件(样板房软装产品清单)
  
  第三条 工作期限
  
  1、 本项目合同总工期为 个工作天，工期从合同签订次日开始计算。
  
  2、本项目完工日期为__ __年 __ _月___ _日。乙方必须按时完成所
  
  有工作内容，如遇以下原因，可以顺延工期：
  
  （1）因遇人力不可抗拒的自然灾害而影响项目进度。
  
  （2）甲方无法提供正常的进场条件。
  
  （3）甲方未按期支付全部货款及交货前应支付的款项。
  
  第四条 合同价款
  
  1、本项目合同总价为人民币 RMB ________元整 (大写 元整),
  
  2、在本项目合同履行过程中，如双方协议变更方案、更换货物，则合同价
  
  款及履行费用按变更后的方案据实结算.
  
  第五条 双方权利及责任
  
  (一) 甲方责任
  
  1、甲方代表协调有关工作，负责工作的进展及监控，对所需购买的物品予
  
  以确认，以甲方满意为准。
  
  2、负责对实际购买量进行核算，并按照合同规定办理付款。
  
  3、甲方负责安排木工等工作人员配合乙方实地工作，并提供正常的进场条
  
  件(细保洁完毕)，所有甲方安排人员的费用由甲方承担。
  
  (二) 乙方责任
  
  1、乙方产品清单必须严格按照甲方指定软包材料进行采购，不得替换。
  
  2、乙方在施工安装过程中必须保证软包安装的质量及效果。
  
  第六条 项目款支付和结算
  
  1、合同签订后1日内，甲方支付乙方本合同总价100%的货款(即RMB _ 元整(大写 元整), 乙方按清单及时备货, 收款后给甲方开具符合税务规定之发票.
  
  第七条 退换货和增补商品条款
  
  1、合同清单中家具类, 灯具类, 纺织品类不接受退换货. 2. 外采部分产品不接受退换货.
  
  3、在购买产品后10天的期限内，并且保证不影响产品第二次销售和包装不损坏的前提下，饰品类接受饰品金额2 %的产品退换货, 超过2 %金额的饰品退换甲方需支付等同于产品金额15%的二次运输和包装费.
  
  4、在合同清单之外商品, 甲方增补商品产生的货款采取款到发货的结算方式.
  
  第七条 项目竣工验收及标准
  
  1、项目竣工后乙方以书面形式通知甲方验收，甲方应在接到通知3个工作日内由双方派代表到现场验收，验收以设计图、修改附图标准进行。如甲方在接到乙方验收通知后没有及时组织验收，甲方在接到乙方验收通知后满10日，则视为甲方认可乙方项目质量。
  
  2、如经验收合格，则由甲方出具书面通知给乙方，乙方应立即清理工程现场。如验收不合格，乙方负责立即修正、更换或重做，直到验收合格为止。
  
  第八条 违约责任
  
  1、乙方没有在本合同约定日期竣工，每延迟1天，按合同总价的0.5% 计
  
  算违约金。
  
  2、甲方必须按时支付合同货款，如有延误，每延迟1天，按应付价款的
  
  0.5%计算违约金。
  
  3、如有一方因非不可抗力因素无法履行本合同，应全面承担由此给另一方造成的损失。
  
  第九条 其他事项
  
  1、本合同项目内所有通知、变更签证必须由甲方代表签字后生效。
  
  2、本项目合同在履行过程中发生纠纷，甲、乙方应及时协商解决。协商不
  
  成时，可向乙方所在地人民法院起诉。
  
  3、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。
  
  4、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
  
  5、双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
  
  本合同附件：样板房软装商品清单
  
  委托方：承接方：
  
  委托代理人：(签字)委托代理人：(签字)
  
  地址：地址：
  
  邮政编码：邮政编码：
  
  电话：电话：
  
  传真：传真：
  
  开户行：
  
  帐号：
  
  日期：年月日
  
  日期：年月日
  
  所有样板房室内设计以及购销时都需要按照以上的样板房室内软装设计及购销合同范本进行拟定合同，这样格式的合同才是合法并且保证合同的有效性，对于签署双方都是一种法律保护，合法进行已签署合同的相关条约。

·房屋产权继承期限是多久？
      房屋产权继承期限是多久?房屋产权继承权没有时间限制，因继承权纠纷引起的法律诉讼有时间限制。我国《民法典》第一千一百二十一条规定：“继承从被继承人死亡时开始。”该法第一百八十八条规定：“继承权纠纷提起诉讼的期限为二年，自继承人知道或者应当知道其权利被侵犯之日起计算。但是，自继承开始之日起超过二十年的，不得再提起诉讼。”也即继承诉讼的最长诉讼时效为二十年。超过二十年就丧失了胜诉权。实体权利仍然存在，只是没有法律的强制保护了。二、房屋产权继承...

·商品房买卖合同定金的处理
      1.因当事人一方原因未能订立商品房买卖合同，应当按照法律关于定金的规定处理。 　　(1)“因当事人一方原因未能订立商品房买卖合同”的情形分析。 　　出卖人具备订立房屋买卖合同的条件而不订立，能否判决当事人订立房屋买卖合同? 　　一般认为，有效成立的合同应当被实际履行，除非存在履行不能的情形。有观点认为，应当“要求双方按预约订立本约，预约中未列人的非主要条款，双方不能达成协...

·一、买二手房违约情形？
      一、买二手房违约情形有哪些1、出卖人将房屋直接卖给第三人如果出卖人将房屋另外卖给了第三人，但未办理过户手续，根据法律规定，原买房人有优先过户的权利，可以向法院请求要求对方继续履行合同。如果出卖人将房屋另外卖给了第三人，并已办理了过户，那么出卖人就已经构成了恶意违约，造成合同不能继续履行，这时买房人可以向法院提起诉讼，要求解除合同，同时要求出卖人根据房屋差价赔偿违约责任。2、出卖人要求提高房价办理过户在实际买卖过程中，很多出卖人在签订合同...

·离婚房产抵抚养费是否可以
      我们都知道法院在判决离婚案件时主要的依据为夫妻双方的感情是否破裂，如果真的离婚了，夫妻仍然对子女有抚养的义务，当决定子女跟着哪一方生活时，另一方就需要按照相关规定支付相应的抚养费，而在离婚时也会对财产进行分割，这就出现了离婚房产抵抚养费是否可以这个问题，今天由我们来为你解答。 一、离婚房产抵抚养费是否可以 可以的，具体应由双方当事人协商，其中一方可用其财物折抵子女抚育费。根据最高人民法院《关于人民法院审理离婚案件处理子女抚养问题的若干具...

·夫妻离婚房子怎么判定权属？
      房产是一般家庭的最大宗、最贵重的财产，婚姻关系解除时，房产能不能分割、怎么样进行分割就成为了男女双方争执的焦点。要解决房屋分割问题，首先要明确房屋的权属状态。那夫妻离婚房子怎么判定权属呢?要是属于个人一方的房产，则离婚的时候就有可能出现不能分割的情况。现在我们就来为您详细解答一下这个问题吧。 一、离婚房子怎么判定权属 首先，看房产证上产权登记人，产权登记在双方名下的，不论是婚前还是婚后购买的房产，均为夫妻共同财产。所以《婚姻法》司法解释...

·对于大多数人来说买房子可是人生中的一件大事，而且买房子手续
      对于大多数人来说买房子可是人生中的一件大事，而且买房子手续复杂牵连很多，稍有不慎就可能有很多麻烦，这自然会对当事人的利益产生影响。因此，在买房子之前有必要先了解清楚应该注意哪方面，这样可以减少自身利益受到损害的可能。那么对买房子需要注意哪些方面呢?请一起在下文中进行了解吧。 一、对买房子需要注意哪些方面 房子属于特殊的商品，一般的购房者在购房过程中，对于住宅质量往往缺乏足够的专业知识和法律意识，一旦遇到新建住宅出现了令人烦恼的质量问...

·离婚房产如何评估价格？
      离婚房产如何评估价格？1、房产评估是按房屋总值来计算2、若该房屋是仅有的住房，法院是不会支持出售或拍卖房产的，因为基本的住房需求，必须得到保障，离婚时一般均等分割，分割时应按房屋的市场价(评估价)计算，而不是按购房合同金额计算，取得房屋的一方要支付对方半价。 如果涉及贷款，要先将贷款部分减去。离婚房子的价格的计算需要自己注意具体的情况，如果自己的事情解决存在不同的要求，需要自己进行的一定的咨询，同时需要学会进行一定的了解，进行直接的协商...

·北京市对商品房市场管理的十分严格，现在一些夫妻为了达到购买二
      北京市对商品房市场管理的十分严格，现在一些夫妻为了达到购买二手房的条件，先将名下的房产进行过户，具体可以采取买卖过户的方式。夫妻间办理房产过户和其他人有所不同。那么北京夫妻之间房屋买卖过户需要哪些资料？下面我们一起来跟随我们了解下吧。 一、北京夫妻之间房屋买卖过户需要哪些资料？ 办理夫妻房产证更名手续的前提是已取得房屋所有权证，办理手续时需夫妻双方同时到场，填写《房屋所有权登记申请书》，具体提交的证件因房屋性质的不同而有所不同，具体提交...

·房屋强拆程序是什么？
      随着社会的发展和城市化进程的加快，城市中需要拆除的房屋越来越多。由于种种原因，拆迁往往难以顺利进行。在这个时候，将会有强制拆迁。那么什么是强制拆迁呢?法律在线编辑为大家整理了相关知识。请阅读下面。1. 房屋强制拆迁程序房屋拆迁管理部门应当在政府作出指示决定后15天内通知被拆迁人，并认真开展宣传和讲解工作，动员被拆迁人尽可能多地搬迁。2. 只有在公告规定的期限内没有自动搬迁的高管才能正式实施强制搬迁。3.强制拆迁时，街道办事处(居委会)和...

·一、房屋租赁合同纳税标准是怎么规定的?
      一、房屋租赁合同纳税标准是怎么规定的? 1、营业税：按出租房屋租金收入的5%计算。 2、城建税：以营业税税额为计税依据，按适用税率缴纳城市建设维护税。纳税人所在地在市区的，税率为7%;所在地在县城、镇(县、市属镇的)，税率为5%;所在地不在市区。县城或镇(县、市属镇)的税率为1%。 3、教育费附加：按营业税的3%计算。 4、印花税：按签订租赁合同所载租赁金额的千分之一计算。税额不足一元的，按一元贴花。 5、房产税：按租金收入的...

·商品房买卖的风险都有哪些
      商品房买卖的风险都有哪些1、商品房买卖属于不动产买卖，因其涉及金额较大，对于买方来讲，风险较大，因此，对于房地产开发商的选择尤为重要。资质等级高，信誉良好，资金实力雄厚的房地产开发商诚实守信度一般来讲不庸置疑，并且其售后服务、严格执行合同方面都比较良好。现实情况是，在有些情况下，因预购房屋所处的位置、小区的规划、楼盘设计较好等方面原因，买房者急于买房而导致开发商的房子供不应求，很容易忽视开发商的资质审查，这对于买房者存在着极大的风险。因...