钢结构工程协议书怎么写 钢结构工程协议书 发包人(全称)

马鞍山律师网 www.mas64.com

  钢结构工程协议书怎么写
  
  钢结构工程协议书
  
  发包人(全称)： 承包人(全称)：
  
  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
  
  第一条 工程名称
  
  工程名称： 工程地点：
  
  第二条 工程承包范围
  
  第三条 合同工期
  
  加工制作日期：从收到发包人拨付的工程全额预付款次日起至 年 月 日， 总日历天数： 日历天;
  
  工程安装日期：从发包人发出书面开工令且工程具备施工条件之日起至 年 月 日， 总日历天数_ 日历天。
  
  第四条 质量标准
  
  工程施工及质量验收执行标准：《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 工程质量满足上述规范标准规定的合格工程质量要求。
  
  第五条 合同价款与支付
  
  一、合同价款：
  
  二、工程量增加：
  
  1、工程施工期间若发生设计变更或发包人追加工程量，在施工前发包人与承包人就发生原因、追加金额协商一致并以书面形式确认;
  
  2、追加的合同价款与工程款同期支付。
  
  三、付款方式
  
  1、合同签订之日起三日内，发包人拨付合同总价款的30%，作为材料预付款;
  
  2、 材料进场之日起三日内，发包人拨付合同总价款的40%
  
  3、竣工经验收合格之日起三日内，发包人拨付至工程总造价(含工程量增加)的95%
  
  4、留5%作工程质保金，保修期(工程竣工之日起壹年)满十四日内付清。
  
  
  第六条 发包人工作
  
  (1)发包人办理三通一平，使施工场地完全具备施工条件;将施工所用水、电从施工场地外接至施工现场半径30米内，并承担承包人施工发生的全部水电费;
  
  (2)确定水准点与座标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验;
  
  (3)办理施工许可证及其他施工所需证件、批件及其他申请批准手续;
  
  (4)发包人按合同约定时间按时向承包人拨付足额工程款。
  
  第七条 承包人工作
  
  (1)根据合同约定时间完成施工项目。工程质量应当达到协议书约定的质量标准;
  
  (2)向发包人提供工程进度计划及相应进度统计报表;
  
  (3)做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作;
  
  (4)遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用。
  
  第八条 工期顺延
  
  因以下原因造成的工期延误，工期按实顺延。
  
  1、发包人未能协调准备好开工条件;
  
  2、因承包人原因不能按照合同书约定的竣工日期或发包方同意顺延的工期竣工，承包人承担违约责任。
  
  3、发包人收到承包人送交的竣工验收通知后3天内不组织验收或验收后3天内不提出意见视为竣工验收报告已被认可。
  
  4、工程未经验收或竣工验收未通过后，发包人不得使用，发包人强行使用时，由此造成的质量问题及其他问题由发包人承担责任。
  
  第九条 违约责任
  
  1、因承包人原因导致工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担返工或采取加固措施发生的全部费用;
  
  2、因承包方原因导致延误工期，按工程总造价的万分之三/天赔偿发包人;
  
  3、发包人不按合同约定支付工程款(进度款)，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任并按工程总造价的万分之三/天赔偿承包人;
  
  4、若发生本合同未约定事项，参照建设工程施工合同(GF—1999—0201)通用条款协商解决;
  
  5、若双方就经济纠纷协商不成，可依法向起诉方住所所在地人民法院起诉。 第十二条 合同生效
  
  合同订立时间：__ 年__ _ 月__ ___ 日 合同订立地点：____发包人办公室_______ 本合同双方约定 签字、盖章 后生效。 本合同一式四份，签字盖章有效。
  
  发 包 人：(签字、盖章)： 承 包 人：(签字、盖章) 委托代理人： 委托代理人：
  
  电 话： 传 真： 邮 箱：
  
  以上就是我们对钢结构工程协议书的整理与回答。钢结构工程协议书需要规定工程名称、工程承包范围、 合同工期、质量标准、 违约责任等必要的条款和规定。对于双方来说这些条款都是必须进行规定也是必须要遵守的。

·加班工资发放规定具体有哪些
      加班就会发放相应的工资，那么，加班工资发放规定具体有哪些，加班肯定会有相应的工资，但是在实际工作中，总会有些企业为了缩减开支就会恶意扣留加班费，而规定的制定就是依据有关法律来督促企业职责的履行，从而维护当事人的合法权益。加班工资发放规定具体有哪些加班费，指劳动者按照用人单位生产和工作的需要在规定工作时间之外继续生产劳动或者工作所获得的劳动报酬。劳动者加班，延长了工作时间，增加了额外的劳动量，应当得到合理的报酬。对劳动者而言，加班费是一种...

·深圳市非工伤死亡待遇是什么？
      深圳市非工伤死亡待遇是什么?参加深圳养老保险缴费6个月以上，工作期间不幸死亡职工的家属发放丧葬补助费用及供养直系亲属的抚恤金。1、丧葬补助金标准：职工死亡时本市上年度在岗职工月平均工资的三倍。2、抚恤金标准：死亡时本市上年度在岗职工月平均工资为基数，供养亲属为一人的，支付基数的六倍;供养亲属为两人的，支付基数的九倍;供养亲属为三人及以上的，支付基数的十二倍。二、深圳职工领取非工伤待遇需要什么材料?1、《深圳市企业参保员工非因工或退休后死...

·临时工工资以及临时工工资个税计算？
      临时工在中国还是占据很大一部分的群体，但是由于种种原因使得临时工的工资得不到保障，而且很多临时工也不知道怎么缴纳工资个税，那么临时工工资个税计算是怎样的呢？今天我们就来告诉您临时工工资个税是如何计算的。 一、临时工工资个税计算 ? 1、按工资薪金计算 临时工、季节工，与企业签定长期或短期劳动合同或协议，符合《国家税务总局关于企业工资薪金及职工福利费扣除问题的通知》(国税函〔2009〕3号，以下简称“国税函〔2009〕3号通知”...

·工程质量管理的总原则有哪些
      工程质量管理的总原则有哪些？ 只有质量有保障的工程才有存在的价值，故而各方大卫都会采取一些措施控制会影响工程质量的各大因素，并且对工程质量进行管理，该管理贯穿工程施工前的材料购买等，至工程验收后的投入市场使用，故而也称为管理原则。具体来说，工程质量管理的总原则有哪些? 工程质量管理的总原则： (1)以顾客为关注焦点 组织依存于顾客。因此，组织应当理解顾客当前和未来的需求，满足顾客的要求并争取超越顾客的期望。 施工承包商与顾客是...

·建筑工程质量检验与评定标准是怎样的
      建筑工程质量检验与评定标准是怎样的？随着我国经济的发展，生活中各类建筑拔地而起，而建筑工程的质量问题也得到越来越多的民众的关注。工程出现质量问题不仅会影响到使用体验，还会造成经济损失。因此工程质量的评定十分重要。那么，建筑工程质量检验与评定标准是怎样的?一起通过以下文章来了解一下吧。 一、建筑工程质量检验与评定标准是怎样的? (一)施工现场质量管理应有相应的施工技术标准，健全的质量管理体系、施工质量检验制度和综合施工质量水平考核制度。(...

·劳动仲裁程序多久可以拿到工资?
      劳动仲裁程序多久可以拿到工资? 劳动仲裁程序多久可以拿到工资? ?仲裁期限为立案之日起45日内结束,具体什么时候拿到工资需要根据单位履行的情况确定，如果单位不履行的，当事人可以向人民法院申请强制执行。 在劳动仲裁胜诉后规定的期限内公司并无给钱意向的时候，可以拿着裁决书去法院申请强制执行(裁决书生效的三个月内)，要求公司支付金额。法院会通知公司在规定期限履行支付义务，否则会根据劳动者提供的公司财产线索采取查封、扣押、冻结资产等强制措...

·拖欠工程款起诉费用是多少?
      拖欠工程款起诉费用是多少? 一、拖欠工程款起诉费用是多少? 工程款纠纷是属于财产纠纷的案件，诉讼费用依据工程款的总价按比例收取。 《诉讼费用交纳办法》第十三条规定，案件受理费分别按照下列标准交纳： 财产案件根据诉讼请求的金额或者价额，按照下列比例分段累计交纳： 1、不超过1万元的，每件交纳50元;超过1万元至10万元的部分，按照2.5%交纳; 2、超过10万元至20万元的部分，按照2%交纳; 3、超过20万元至50万元的部...

·加班工资扣除个人所得税不
      加班工资扣除个人所得税不我国对个人所得税征税时主要是对工资、薪金所得征税，工资、薪金所得是指个人因任职或受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或受雇有关的其他所得。这就是说，个人取得的所得，只要是与任职、受雇有关，不管其单位的资金开支渠道或以现金、实物、有价证券。其中，工资包括一般工资和加班工资，以及提成等等。因此，加班工资是需要扣税的，这是我国的法律所规定的。二、单位可以随意安排加班吗加班是指由于生产经...

·现在社会，五险一金已经成为了工资收入的重要组成部分，它关系着
      现在社会，五险一金已经成为了工资收入的重要组成部分，它关系着人们现在的生活，也影响着人们为了的生活，高收入者可以合理避税，对低收入者来说更是不可缺少的保障，那么重庆五险一金交费比例是怎样的呢?请跟我们来看一下吧。 一、五险一金每月缴纳金额=缴纳基数×缴纳比例 五险一金比例通常以百分比出现，例如，养老保险：单位缴纳比例22%，个人缴纳比例8%;医疗保险：单位缴纳比例7%，个人缴纳比例2%。一般而言，五险一金缴费基数就是当月的工资(也有一些...

·工作三年未签劳动合同双倍工资吗？
      工作三年未签劳动合同双倍工资吗 工作三年未签合同，仲裁二倍工资不能主张赔偿两次。 用工三年未签合同，在全国大多数省市，主张二倍工资已经超过仲裁时效，不被法律支持。 根据《劳动合同法》第八十二条、《劳动合同法实施条例》第七条规定，用人单位用工三年未订立劳动合同，视为已经订立无固定期限劳动合同，应当立即补订书面劳动合同，并从用工满一个月的次日起至满一年的前一日止，向劳动者支付二倍工资共计11个月。 用人单位用工满一个月未签合同的，劳...

·用人单位能解除劳动合同么
      劳动合同分为固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同和以完成一定工作任务为期限的劳动合同。那么针对这三种情形的劳动合同，如果劳动者的行为令用工单位不满，那么用人单位能解除劳动合同么？我们为您整理相关知识，请阅读下面的文章进行详细了解。 一、用人单位能解除劳动合同么 有下列情形之一的，依照劳动合同法规定的条件、程序，用人单位可以与劳动者解除固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同或者以完成一定工作任务为期限的劳动合同： 1、用人单位与劳动者...