弱电工程合同范本是怎样的

马鞍山律师网 www.mas64.com

  弱电工程合同范本是怎样的？弱电工程合同怎么写？
  
  弱电工程合同
  
  合同编号：_________
  
  甲　方：_________
  
  地　址：_________
  
  电　话：_________
  
  联系人：_________
  
  传　真：_________
  
  邮　编：_________
  
  乙　方：_________
  
  地　址：_________
  
  电　话：_________
  
  联系人：_________
  
  传　真：_________
  
  邮　编：_________
  
  甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下：
  
  1、工程概况
  
  (1)工程名称：_________(地点名称)弱电综合布线系统
  
  (2)工程地址：_________
  
  (3)工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。
  
  2、甲乙双方的责任和义务
  
  (1)甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。
  
  (2)乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：
  
  完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)
  
  提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
  
  (3)乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。
  
  (4)乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
  
  (5)甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。
  
  3、工程进度安排
  
  (1)在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。
  
  (2)若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。
  
  4、工程验收时间
  
  工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
  
  5、合同预算金额
  
  本合同预算总金额为：(人民币)_________元整(000.00)
  
  6、结算方式
  
  工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。
  
  乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。
  
  7、人力不可抗拒事故
  
  如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。
  
  8、违约责任
  
  甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。
  
  乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
  
  9、解决争议的方式
  
  本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。
  
  相关的合同范本·施工分包合同·房屋建筑装修施工合同·钢结构施工合同·家装施工合同·施工监理合同·油漆施工合同·维修施工合同·广告牌施工合同·景观施工合同十一、合同生效及其它
  
  (1)本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。
  
  (2)本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
  
  (3)本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。
  
  (4)若有未尽事宜，双方友好协商解决。
  
  甲方(签章)：_________　　　　　　　　乙方(签章)：_________
  
  法定代表或其委托人：_________ 　　　 　法定代表或其委托人：_________
  
  地　址：_________ 　　　　　　　　　　 地　址：_________
  
  开户行：_________ 　　　　　 　　 　　 开户行：_________
  
  帐　号：_________ 　　　　　　　　　　 帐　号：_________
  
  签约时间：_________年___月___日　 　　 签约地点：_________
  
  弱电工程合同中写明了工程概况、双方的责任和义务、工程进度安排、工程验收时间、合同预算金额、结算方式、不可抗拒事故、违约责任、解决争议方式等。在签订合同时双方要弄清楚合同中的规定，在发生纠纷时按照规定来进行处理，以免因为自己的原因而对自己的利益造成损失。

·模板工程质量验收规范都有哪些？
       模板工程质量验收规范有很多，在进行模板施工验收时必须要遵守。但是，有一些人可能并不是特别清楚模板工程质量验收规范具体是怎样的，之前也有朋友们来咨询过我们这个问题，我们搜集整理了一些模板施工验收规范的资料供您参考，希望能够对您有所帮助。 一、 模板安装 主控项目 1、 安装现浇结构的上层模板及其支架时,下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力,或加设支架;上、下层支架的立柱应对准,并铺设垫板。 检查数量:全数检查。 检验方法:对照模板设计文...

·上班时间摔伤不算工伤有赔偿吗？
      上班时间摔伤不算工伤有赔偿吗？ 一、上班时间摔伤不算工伤有赔偿吗? 上班时间摔伤不算工伤没有赔偿，因为不属于工伤，就不存在着工伤的赔偿，上班途中摔伤不算工伤，用人单位不承担赔偿责任。按《工伤保险条例》规定，上班途中受伤，只有两种情形可以认定为工伤或视同工伤，即：遭受”非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的“，以及”在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的“，上班途中摔伤与此无关，不能认定为工伤。...

·给予劳动者经济补偿的情况：1.由于用人单位自身原
      给予劳动者经济补偿的情况：1.由于用人单位自身原因导致的经济补偿这种情形可分为二个方面：一是用人单位在履行劳动合同过程中，故意克扣和无故拖欠劳动者工资，拒不支付劳动者延长工作时间的工资报酬，或低于当地最低工资标准支付劳动者的工资，在落实劳动保障行政部门责令其足额支付劳动者应得的工资报酬时，用人单位还应对劳动者给予一定的经济补偿。二是用人单位无故解除劳动者劳动合同，或因经济性裁员而解除劳动者劳动合同，或是主动提出解除劳动合同并经与劳动者协...

·工伤认定补充书面申请书范文
      工伤认定补充书面申请书范文 申请人：×××， 性别×，××年××月×日出生， 民族×， 籍贯，住×××市×××街， 身份证号码：×××， 是××公司职工。 联系电话×××××。 被申请人：××公司， 地址：×××××××。 法定代表人：×××任××职务 联系电话：×××××× 请求事项 请求依法认定申请人在×××(时间)受伤为工伤。 事实与理由： 申请人是×××公司职工，于××××年××月被进入该公司，在×...

·工伤鉴定八级赔偿标准是什么
      许多人想知道工伤鉴定八级赔偿标准是什么这个问题，对于我们大多数普通人来说，我们通过自己辛苦的劳动付出和汗水来获取报酬，一旦因为意外不小心受伤，将会是一笔巨大的经济开支，因此这时候申报工伤鉴定并获得赔偿对于我们来说是至关重要的，因为他可以帮我们免于一笔巨大的开支，工伤鉴定八级赔偿标准是什么，下面为您详细解答。 工伤鉴定八级赔偿标准： 从工伤保险基金中，按伤残等级支付一次性伤残补助金，标准为10个月的本人工资。劳动合同期满终止，或者职工...

·现实生活中不乏在劳动者与单位签订劳动合同后又反悔，而单位又向
      现实生活中不乏在劳动者与单位签订劳动合同后又反悔，而单位又向反悔的劳动者主张高额违约金的情形。但并不是所有劳动者违反劳动合同的行为都需要支付违约金，那么什么时候劳动者需要承担违约金？我们马上在下文中为你进行解答。 一、什么时候劳动者需要承担违约金 劳动合同约定的违约金，指的是劳动合同中约定的在用人单位或者劳动者违反了劳动合同中其他有关约定时，应当向对方支付的赔偿金。 为了防止用人单位滥用违约金条款，保护劳动者的自主择业权，《劳动合...

·员工入职免责协议什么情况才能签
      员工入职免责协议什么情况才能签一、概述 协议免责，是指当事双方协商一致，达成免除一方或者双方责任的结果的行为。是当事人意思自治的表现。 在我国，协议免责并不适用于所有的责任范围，一般仅限于民事和行政责任。刑事责任不能协议免除，因为刑事犯罪不仅侵害被害人的合法权益，而且还破坏了国家的统治秩序，必须由检察院代表国家进行追溯，人民法院判决确定刑事犯罪人的责任承担。但在英美法系国家，存在着适用于刑事犯罪的辩诉交易制度，公诉方可以和认罪态度较好的...

·开始，住建部在一些大中城市展开了租售同权试点工作，在这项政策
      开始，住建部在一些大中城市展开了租售同权试点工作，在这项政策中，核心内容就是允许符合条件的承租人子女就近入学，也就是说，对外在大城市生活的外地人来说，以后可能不用买房就可以享受到平等的子女教育权。那么，租售同权商业公寓方面的影响是什么?下面我们来看看我们是怎么说的。 一、租售同权商业公寓方面的影响是什么? 住建部等九部委联合印发了《关于在人口净流入的大中城市加快发展住房租赁市场的通知》(以下简称《通知》)，要求在人口净流入的大中城市，加...

·劳动纠纷举报流程
      劳动纠纷举报流程：劳动者自权益受损之日起一年内，向当地的劳动仲裁委提交劳动仲裁申请；仲裁委五日内审理并答复申请人的仲裁申请；由三名仲裁员组成仲裁庭，在查明事实的基础上做出仲裁裁决。劳动局投诉流程步骤：准备证明材料、协商调解、投诉举报仲裁；材料：个人身份证件、证明劳动关系的资料。《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释》第六条规定：人民法院受理劳动争议案件后，当事人增加诉讼请求的，如该诉讼请求与讼争的劳动争议具有不可分性，...

·拾得遗失物的原始取得恶意加工需要承担责任吗？
      拾得遗失物的原始取得恶意加工需要承担责任吗？恶意加工是需要承担法律的责任。当事人的行为涉嫌侵权，应承担相关的赔偿责任，同时原物的增值部分应归原所有权人享有。遗失物是他人不慎丢失的动产。所以，遗失物并不是无主物，也不是所有人抛弃的或因为他人的侵害而丢失的物，而是因所有人和合法占有人不慎丢失的动产。根据《民法典》（自2021年1月1日起施行）第三百一十四条，拾得遗失物，应当返还权利人。拾得人应当及时通知权利人领取，或者送交公安等有关部门。同...

·有责方误工费是怎么规定的?
      有责方误工费是怎么规定的? “患者有固定收入的，按照本人因误工减少的固定收入计算，对收入高于医疗事故发生的上一年度职工平均工资3倍以上的，按照3倍计算;无固定收入的，按照医疗事故发生地上一年度职工年平均工资计算。”误工费计算方式按患者有无固定收入分为两种。1、固定收入，是指在国家机关、企事业单位、社会团体工作的人员本应按期得到的、却因医疗事故就医造成耽误工作而丧失的工资、奖金、津贴、特殊工种的补助费等合法收入。一般以单位出具的收入证明和...